巨鹿县老漳河二期100MW“风+储”一体化示范性项目PC总承包

1.招标条件

本招标项目**县老漳河二期100MW“风+储”一体化示范性项目PC总承包已由**市行政审批局以《关于（略）**县老漳河二期100MW“风+储”一体化示范性项目核准的批复文件》、企业投资项目备案信息编号：邢批投资[2023]187号批准建设，项目业主为（略），建设资金来自企业自筹和银行贷款，出资比例为33%、67%，招标人为（略）。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目（略）

2.1项目概况：（1）项目名称：**县老漳河二期100MW“风+储”一体化示范性项目 （2）建设地点：**省**市**县堤村乡 （3）建设规模：总装机容量100（略）改造。 （4）质量标准：确保达标投产，争创（略）。 （5）工期：2024年 8 月 15 日至2025年 4 月 30日。 此为预计工期，以实际工期为准。具体进场时间以招标人后续下发的时间为准，实际工期视工程进度情况调整。
2.2招标范围：**县老漳河二期100MW“风+储”一体化示范性项目采用PC总承包模式，包括但不限于：100 MW风电场区、90.528 km35kV集电线路、 220 kV升压站、 0.86 km送出线路等全部工程的设备材料采购、施工、调试、试运行、服务（包括竣工验收）、协调（征地、电网（略））等全过程的PC总承包。本工程为交钥匙工程，即便在招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行所必须的，则仍须纳入（略）。 （1）项目的手续办理：除环评批复、水保批复、防洪批复、林地手续、土地手续、质监手续、并网手续、调度及供电手续由发包人办理，其他所有与项目相关的依法合规手续由投标人办理并承担相关费用。 （2）前期工作：负责临时用地租赁及恢复，并通过验收；负责树木、草地的移植及恢 复，并通过验收；配合发包人开展长期租地等工作。 （3）设备采购范围：满足本项目装机容量的所有一次、二次设备，包含但不限于：风力（略）（及配套附属设备）、法兰、箱变、主变及其附属设备、预装站、无功补偿、电缆、铁塔、绞线、光缆等本工程所有设备的采购。具体要求按设计院技术规范书执行。包括上述设备的监造、催交、运输、接车、倒运（含堆场）、接货验收、仓储保管等，发包人会安排主要设备的监造，发包人的监造不免除投标人对所购设备监造和质量控制的责任。 (4）施工范围：负责 100 MW风电场区、 90.528km 35kV集电线路、 220 kV升压站、0.86 km送出线路等本项目施工范围内涉及的所有土建、安装、调试工程以及其它辅助设施安装工作、竣工资料编制、技术服务等。包含全部设备和材料运输、保险、接车、卸车、仓储保管、试验、调试、试运行、验收、二次搬运、消缺处理至移交给招标人的全部工作；以及承担招标人认为有必要的设备出厂检查验收工作等。全面负责风电场工程建设施工管理过程中安全、质量、环保等保障工作；施工期间的施工用水、用电（手续由发包人办理）、临时设施由投标人自行解决。 （5）检测及验收：负责建设范围内的调试并网验收、性能考核、专项验收、竣工验收及达产验收，满足国家、行业现行规范及各类要求；按照国家、行业相关规范及要求 编制档案材料提交发包人，按照发包人要求进行信息化管理等。 （6）其他工作：负责缴纳工程保险及招标人安排的其他工作。 本工程作为PC总承包交钥匙工程，包括完成达标投产验收并全部移交生产及质保期内所有工程内容所需的费用，不论招标文件是否提及、投标报价高低，凡涉及本项目所有专项验收、档案竣工验收和竣工验收等相关方面的全部工作内容及费用均属于承包人的工作范围。。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标对投标人的资格要求如下:
3.1.1资质要求：投标人应具有建设（略）具有有效的安全生产许可证。
3.1.2业绩要求：投标人自（略）以合同签订时间为准）至投标截止时间，至少具有1个100MW或以上风电工程EPC或PC或施工总承包业绩，提供业绩合同彩色扫描件（合同需体现承包范围、装机容量、签订时间，否则按无效业绩处理）。
3.1.3信誉要求：（1）未被工商行政管理机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单、未被最高人民法院在“信用中国”网站（（略）gov.cn）列入失信被执行人名单、未被“**法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”列入失信被执行人名单，并在投标文件中附相关证明材料。（2）应具有良好的银行资信和商业信誉，不存在骗取中标或严重违约或重大工程质量问题或其他违反招投标法律法规和招投标文件规定的情况，在近3年内不曾在任何合同中有违约或属投标人的原因而被终止合同；近3年内不因诉讼（或仲裁）或因行业不良行为而导致停产整改或重大质量事故等，并在投标文件中附加盖单位公章的承诺函。
3.1.4其他主要人员要求：技术负责人：须具（略）有高级及以上职称。近3年（2021（略），以合同签订之日为准）以技术负责人或项目经理身份完成过不少于1项100MW或以上风电工程EPC或PC或施工总承包业绩，须附业绩合同彩色扫描件，合同中需体现承包范围、装机容量、合同签订时间，并体现项目经理或技术负责人姓名。如不体现项目经理或技术负责人姓名还需（略）绩处理。
3.1.5其他要求：（1）本次招标要求投标人须是在中华人民**国境内注册的独立法人或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。（2）项目经理、技术负责人不得相互兼任，且拟任项目经理、技术负责人在本项目实施期间未在其他项目任职，投标人须就此出具承诺函，有社保机构出具的投标人为其缴纳的养老保险相关证明。（3）本次招标不接受联合体投标。（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均按无效投标处理。注：1、本项目采用全流程电子招投标形式。2、凡有意参加投标的投标人，请在招标文件获取时间内登录“**公共**交易网-交易平台-工程建设”，按照《主体注册操作手册》、 《CA 驱动安装程序下载 20210705》 、《工程投标人交易平台操作手册 20210701》 、 《工程建设电子投标文件编制工具操作说明》 、《【工程通用】（投标）文件编制工具7.8.2005.2240》完成下载招标文件、递交投标文件等事宜。登录**公共**交易网（http://www.sjzsggzyjyzx.org.cn）-业务指南-下载中心自行查找、下载、参阅。技术支持电话：0311-89868327。投标人必须使用本版本号的制作工具，使用非本版本号的制作工具将无法编制投标文件。3、开标前投标人提前下载并安装 CA 驱动，须设置好电脑环境并上传电子投标文件（*.HBT 文件）。使用 CA 登录**市公共**交易平台（http://110.249.147.67/G2/）进行远程解密，具体操作详见《投标人远程开标操作说明及环境部署手册》。备注：投标人做好投标文件后至开标解密前，不要做 CA 续费、变更操作，否则影响投标文件的解密。CA 驱动电话：0311-88033772。特别说明：本项目投标文件技术标部分采用暗标方式编制及评审，即投标人在编制投标文件技术标部分时屏蔽投标人名称等信息，评标委员会依照招标文件的规定对投标文件技术标部分进行评审。接收异议的渠道和联系方式联系人：李兴联系方式：18931106826监管单位和联系方式:监管单位:**建投新能源有限公司联系电话:（略）
3.1.6项目负责人（略）：项目经理：具有建筑工程或机电工程专业一级注册建造师证书，具有有效的安全生产考核合格证B本。近3年（2021年1月1日至今，以合同签订之日为准）以项目经理身（略）包业绩，须附业绩合同彩色扫描件，合同中需体现承包范围、装机容量、合同签订时间，并体（略）。如不体现项目经理姓名还需提供甲方相关证明材料或公司任命文件彩色扫描，否则按无效业绩处理。 。

3.2 本次招标 不接受联合体投标。

3.3 各投标人均可就（略）。

4.招标文件的获取

（略）/G2/）”下载电子招标文件及相关资料，在下载招标文件后请及时查看有无澄清、补遗、修改等文件。文件或相关澄清等在网上发布后即视为已送达所有潜在投标人。如未从上述网站下载相关资料或未获取到完整资料，导致投标被否决的，自行承担责任。下载电子招标文件。

4.2 招标（略） 元，售后不退。技术资料押金0元，在退还技术资料时退还（不计利息）。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间为（略）9:00，投标人应在截止时间前通过**市公共**交易平台递交电子投标文件。

5.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在《**省招标投标公共服务平台》、《**公共**交易平台》 上发布。

7.联系方式