当前位置：
点击登录查看铁路机车车辆驾驶资格理论考试计算机考点建设装修工程发包公告
发布日期 : ****
一、发包条件
点击登录查看受点击登录查看的委托，就其铁路机车车辆驾驶资格理论考试计算机考点建设装修工程进行公开发包，现欢迎符合相关条件的潜在竞包人参加。
二、项目概况与发包内容
2.1项目名称：点击登录查看铁路机车车辆驾驶资格理论考试计算机考点建设装修工程
2.2项目编号：****
2.3项目概况：点击登录查看铁路机车车辆驾驶资格理论考试计算机考点建设装修工程
2.4控制价（含税）：人民币22万元
2.5发包范围：本项目工程量清单和图纸内包含的全部内容
2.6标段划分：本项目共划分为一个标段
2.7计划工期：自合同签订之日起40日历天
2.8质量要求：达到国家质量验收规范合格标准(详见发包文件第七章技术标准和要求)
2.9缺陷责任期：两年
三、竞包人资格要求
3.1 基本要求：中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有有效的安全生产许可证。
3.2 资质要求：本次发包要求竞包人须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。
3.3 业绩要求：竞包人应具有****以来类似工程施工业绩；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.4人员要求：竞包人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程项目任职。
3.5社会信誉要求：（1）具有良好的社会信誉，近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。在本发包项目发包公告发布之日前一年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。（2）竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目经理自递交评审文件之日起前1年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。（3）竞包人及其法人代表和拟派驻的项目经理未被人民法院列入失信被执行人。
3.6本次发包不接受联合体竞包。
3.7各竞包人均可就上述标段中的一（1）个标段竞包。
四、发包文件的获取
4.1时间：****-****（上午8：30-12：00、下午14：30 -17：30）
4.2地点：点击登录查看（郑州市****
4.3方式：现场获取，获取文件时需携带法定代表人身份证或授权委托书及被委托人身份证。
4.4售价：每套售价300元，售后不退。
五、截止时间（文件递交截止时间）及地点
5.1时间：****09时30分(北京时间)
5.2地点：点击登录查看开标厅（郑州市****
5.3逾期送达的或者未送达指定地点的文件，发包人不予受理。
六、评审时间及地点
6.1时间：****09时30分(北京时间)
6.2地点：点击登录查看开标厅（郑州市****
七、发布公告的媒介
本公告同时在《国铁采购平台》（https:****）、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《》、《点击登录查看》上发布。
八、联系方式
发包人：点击登录查看
地址：郑州市****点击登录查看 联系方式：****
代理机构：点击登录查看
地址：郑州市****
联系人：温老师 联系方式：****
点击登录查看受点击登录查看的委托，就其铁路机车车辆驾驶资格理论考试计算机考点建设装修工程进行公开发包，现欢迎符合相关条件的潜在竞包人参加。
二、项目概况与发包内容
2.1项目名称：点击登录查看铁路机车车辆驾驶资格理论考试计算机考点建设装修工程
2.2项目编号：****
2.3项目概况：点击登录查看铁路机车车辆驾驶资格理论考试计算机考点建设装修工程
2.4控制价（含税）：人民币22万元
2.5发包范围：本项目工程量清单和图纸内包含的全部内容
2.6标段划分：本项目共划分为一个标段
2.7计划工期：自合同签订之日起40日历天
2.8质量要求：达到国家质量验收规范合格标准(详见发包文件第七章技术标准和要求)
2.9缺陷责任期：两年
三、竞包人资格要求
3.1 基本要求：中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有有效的安全生产许可证。
3.2 资质要求：本次发包要求竞包人须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。
3.3 业绩要求：竞包人应具有****以来类似工程施工业绩；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.4人员要求：竞包人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程项目任职。
3.5社会信誉要求：（1）具有良好的社会信誉，近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。在本发包项目发包公告发布之日前一年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。（2）竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目经理自递交评审文件之日起前1年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。（3）竞包人及其法人代表和拟派驻的项目经理未被人民法院列入失信被执行人。
3.6本次发包不接受联合体竞包。
3.7各竞包人均可就上述标段中的一（1）个标段竞包。
四、发包文件的获取
4.1时间：****-****（上午8：30-12：00、下午14：30 -17：30）
4.2地点：点击登录查看（郑州市****
4.3方式：现场获取，获取文件时需携带法定代表人身份证或授权委托书及被委托人身份证。
4.4售价：每套售价300元，售后不退。
五、截止时间（文件递交截止时间）及地点
5.1时间：****09时30分(北京时间)
5.2地点：点击登录查看开标厅（郑州市****
5.3逾期送达的或者未送达指定地点的文件，发包人不予受理。
六、评审时间及地点
6.1时间：****09时30分(北京时间)
6.2地点：点击登录查看开标厅（郑州市****
七、发布公告的媒介
本公告同时在《国铁采购平台》（https:****）、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《》、《点击登录查看》上发布。
八、联系方式
发包人：点击登录查看
地址：郑州市****点击登录查看 联系方式：****
代理机构：点击登录查看
地址：郑州市****
联系人：温老师 联系方式：****
