广东省三水强制隔离戒毒所修缮工程定点竞价采购公告DDJJ-2024-1293099

广东政府采购智慧云平台电子卖场 定点竞价采购公告 点击登录查看采用定点竞价方式实施本次采购，现邀请合格的供应商参与竞价。 一、项目基本信息 （一）项目名称：点击登录查看修缮工程定点采购 （二）项目编号：**** （三）预算金额：296,443.09 （四）采购需求： 计 控制单价 量 编号 服务描述 需求描述 数量 （元） 单 位 工程周期：1 工程工期总日历天数：45 安全文明施工费(元)：20240.82 余泥渣土场外运输排放费(元)：0 暂列金额(元)：0 承包范围：按图纸、工程量清单所包含的范围， 包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包 安全、包安全文明施工、包环境卫生、包竣工验 收、包竣工图纸资料编制等。因施工导致弱电线 路及设备损坏或移位，施工单位需恢复原样或承 担维修及恢复所产生的相关费用。施工场内的用 水、用电由乙方自行解决，项目开工前乙方需在 甲方水电管理部门办理相关手续，用水、用电相 关费用已包含在本工程合同价中。 关于工期的约 定： 1、实际开工日期以发包人或监理单位发出 的开工令为准。 2、因乙方原因造成工期延误， 逾期竣工违约金的计算方法为：乙方每延误总工 期一天，支付500元违约金，误期赔偿费的最高 限额为合同价款的10%，所产生的违约金在工程 款中扣除，承包人支付工期延误违约金后，不免 除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务；总工 期延误超过15天的，甲方有权单方面解除合同， 并组织其他施工队伍进场完成收尾工作，所产生 的费用在乙方工程尾款中扣除，不足部分甲方有 权继续向乙方追偿；同时，甲方有权不再向乙方 支付工程款，由此造成甲方的一切损失及责任由 乙方承担。 3、合同工期调整：（1）发包人未能 按约定提供图纸和现场施工条件；（2）发包人未 能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施 工不能正常进行；（3）发包人或其委托的工程管 理咨询人未能按合同约定发出指令或者履行批准 工程内容见工程量 程序，致使施工不能正常进行；（4）工程变更造 清单。采购人对本 成工期延误的；遇不可抗力或政策性停工的； 项目工程质量等进 （6）非承包人原因停水、停电造成停工超过合同 行管理考核，详见 约定时间的。（7）发包人指令暂停施工的，暂停 《工程施工质量考 1 施工天数为顺延工期天数。（8）施工过程中，因 核表》，采购人与 1 276,202.27 个 发包人增加或者减少工程内容、变更施工工程的 成交供应商合同签 内容、标准或实施安排顺序等，引起工期变化 订时，该考核表作 的，发承包双方应依据合同约定执行；合同未约 为合同附件，作为 定的，应共同协商、合理调整工期。 4、工期不 工程结算依据之 顺延情形包括但不限于：（1）承包人未按照发包 一。 人要求提供相应的管理人员、施工人员实名制资 料及施工进度计划（附横道图）等相应资料文件 不得进场施工，工期不做顺延[管理人员、施工人 员实名制资料要求包括但不限于：1.拟派管理人 员（项目经理、专职安全员）的资质证书、企业 -第1页- 聘书、联系电话；现场联系人身份信息（名字、 身份证号码等）及联系方式2.拟派施工工人的身 份信息（名字、身份证号码等）；特种作业人员 需提供相应操作资格证书。3.实名制资料需由承 包人加盖公章确认。]；（2）根据工程实际需 要，要求提供施工组织计划、安全文明施工方案 等相应资料文件，承包人未提供的，不得进场施 工，工期不做顺延；（3）项目实施过程中增加施 工人员的，也需要提供实名制资料，未能提供实 名制资料的施工人员不得进场作业，由此造成的 进度延误由承包人自信承担，工期不做顺延。 （4）承包人材料进场需报基建办检验，材料检验 不合格的，延误工期不做补偿。 5、工程实际竣 工日期按照以下情形分部确定：（1）建设工程经 竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日 期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人 未在28天内组织施工质量竣工验收的，以承包人 提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未 经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建 设工程之日为竣工日期。 是否需要报价前勘查现场：否 工程量清单:查看附件 其他材料:查看附件 是否需要项目总负责人：是 是否需要专职安全管理人员：是 商务需求 编号 需求内容 1 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 2 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再 参与本项目投标（响应）。 3 供应商需上传报价清单，报价应当计算正确，否则投标报价无效。 4 投标报价低于预算金额80%的，供应商需上传说明，做出合理的成本分析，否则投标报价无效。 5 绿色施工安全防护措施费为非竞争性费用，供应商报价时不得修改此金额，否则投标报价无效。 （五）竞价公告时间：**** 10:42:09 ~ **** 23:59:59 （六）供应商报价时间：**** 09:00～16:00 （七) 本项目采用的是总价包干的报价方式。 二、需求信息 合同份数：5 争议处理方式：向采购单位所在地的人民法院提交诉讼解决 发票类型：增值税普通发票 三、供应商报价须知 （一）本项目的供应商采用公开邀请的方式，符合需求的供应商都可以参与。 （二）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并对如下条件的真实性负责：1）具有独立承担民 事责任的能力；2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4）有依法缴纳税 收和社会保障资金的良好记录；5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6）法律、行政法规规定的其他条 件。 （三）供应商应在报价时，可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的，应当通过系统提交。供应商不得在所上传的 附件中填写项目报价信息，如系统报价与附件材料不一致，则附件报价无效，以系统报价为准。 -第2页- （四）供应商应完整、真实、准确的填写采购需求中规定的所有内容。供应商没有对采购需求在各方面都作出实质性响应是供应 商的风险，有可能导致其报价被认定为无效报价。 （五）如果因为供应商报价时填报的内容不详，或没有提供采购需求中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供 应商承担。 （六）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次 报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。 四、定点竞价规则 （一）报价规则 （1）供应商的报价应是总价。 （2）供应商的报价应不高于最高限价。 （3）在报价时间截止前，供应商可以多次报价，最后1次报价为最终报价。 （二）实质性响应审核 报价时间截止后，采购人应当组成评审小组，对参与报价供应商的响应情况进行审核，推荐3家以上实质性响应采购需求的供应 商。认定供应商未实质性响应采购需求的，应当说明不能实质性响应采购需求的理由。 （三）成交规则、终止规则 （1）成交规则：报价时间截止后，采购人推荐的实质响应采购需求的供应商有3家以上，系统按照报价由低到高的顺序，默认最 低报价供应商为成交供应商；当多家供应商报价一致且均为最低报价时，系统按照报价时间由早到晚的顺序，默认报价时间最早的供 应商为成交供应商。 （2）终止规则：在定点竞价公告期间，采购人因故取消采购任务、变更采购需求；或者在报价时间截止后，参与报价或者实质 响应采购需求的供应商不足3家的，竞价终止。 五、项目联系方式 联系方式：点击登录查看 **** 采购单位：点击登录查看 **** -第3页- 查看项目详情 -第4页-