肇州县2024年高标准农田建设项目第一标段

肇州县2024年高标准农田建设项目第一标段招标公告

招标编号：****

1. 招标条件

本招标项目肇州县2024年高标准农田建设项目已由大庆市****点击登录查看，招标代理机构为点击登录查看。招标投标行政监督及招标投标投诉受理单位为肇州****。项目已具备招标条件，现对该项目的第一标段施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：肇州县2024年高标准农田建设项目第一标段

2.2建设地点：项目区****

2.3建设规模：建设任务10万亩，其中新建5万亩，改造提升5万亩。

2.4计划工期：计划开工日期****，计划竣工日期****，总工期376日历天（注：上述计划开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）。

2.5质量标准：符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及《水利水电工程施工质量检验与评定规程(附条文说明)》验收规范的合格标准。

2.6招标内容：施工图纸及工程量清单范围内的所有工作内容。

2.7标段划分：施工共划分为三个标段，其中：

第一标段：二井镇民乐村、托古乡宜林村；包含灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程；

第二标段：兴城镇复兴村、兴城镇福利村；包含灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程和农田地力提升工程；

第三标段：二井镇富强村、托古乡富海村、托古乡长德村；包含灌溉与排水工程、田间道路工程和农田输配电工程；

2.8最高投标限价：

第一标段：****.26元；

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织，须具备有效营业执照、有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且满足以下要求：

第一标段：本次招标要求第一标段投标人须具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包三级（含三级）及以上资质（注：若投标人根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市****

3.2投标人拟派项目经理须具有水利水电专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核（B证）合格证书，证企相符且未担任其他在建工程项目的项目经理。拟派项目经理须为本单位在职员工，提供投标单位为其缴纳的近三个月（2024年8月至2024年10月）的养老保险缴费证明（应提供养老保险缴费证明的查询方式及相关信息等，未联网企业须提供当地社保部门出具的未联网证明及加盖社保部门专用章的养老保险缴费证明，投标人拟派项目经理不得为退休人员）。

3.3技术负责人1人、工长（施工员）1人、质检员1人、安全员1人。技术负责人须提供水利水电工程相关专业中级及以上职称证书，工长（施工员）须提供水利相关专业岗位证书、质检员须提供水利相关专业岗位证书（外省企业提供相应证书），安全员须提供安全生产考核合格证（C证），证企相符且有效。上述人员须为企业在职员工，提供投标单位为上述人员缴纳的近三个月（2024年8月至2024年10月）的养老保险缴费证明（应提供养老保险缴费证明的查询方式及相关信息等，未联网企业须提供当地社保部门出具的未联网证明及加盖社保部门专用章的养老保险缴费证明；上述人员不得为退休人员）。在施工过程中，如不满足施工要求，招标人有权利要求中标人增加项目管理机构人员，中标人必须按照招标人要求增加本企业在职施工人员。

3.4信誉要求

（1）投标人、法定代表人及拟派项目经理如被最高人民法院在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单的（提供投标人在“中国执行信息公开网”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图），其投标将被否决。

（2）投标人、其法定代表人及其项目经理近3年如有行贿犯罪行为（****至投标截止时间3天前，本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书中（以中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn/公布的为准）有判决投标人或其法定代表人或拟委任的项目负责人犯行贿罪的情形，提供投标人在“中国裁判文书网”网站中未被列入犯行贿罪的情形的网页截图），其投标将被否决。

3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效。

3.6本项目将按照黑龙江农业农村厅（黑农厅函〔2023〕214号）《关于对2021年农田建设项目工程质量存在严重问题参建单位的通报》文件规定，列入上述名录内的企业参加本项目投标的，其投标将被否决。

3.7本项目不允许兼投，投标人只可就一个标段进行投标，否则相关投标均无效。

3.8本次招标不接受联合体投标。

3.9资格审查方式：本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

4. 招标文件的获取

4.1潜在投标人应先在“黑龙江公共资源交易网”（http://ggzyjyw.hlj.gov.cn/）进行用户注册、办理数字证书,使用数字证书登录“黑龙江公共资源交易网”上的“交易平台”，下载招标文件。下载时间为****00时00分至****00时00分（北京时间，下同）。

4.2有关手续请查看“黑龙江公共资源交易网”中的《服务指南》黑龙江省公共资源交易平台投标文件制作操作手册、黑龙江省公共资源交易平台工程建设投标人操作视频、黑龙江省公共资源交易平台会员注册入库操作视频。

5. 投标文件的递交

5.1 投标人应在截止时间前通过"黑龙江公共资源交易网"上的"交易平台"递交电子投标文件，投标截止时间为****9时00分。

5.2 在投标截止时间后递交的电子投标文件，系统不予接收。

6. 踏勘现场和答疑安排

6.1招标人不统一组织踏勘现场。

6.2招标人对招标文件的澄清通过网上进行。

7.开标时间

7.1开标方式：本项目为线上开标。

7.2开标时间：****9时00分。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告在“黑龙江公共资源交易网”（http://ggzyjyw.hlj.gov.cn/）上发布。

9.联系方式

监督人：肇州****

联系人：点击登录查看

联系电话：****

招标人：点击登录查看

地 址：大庆市****

联 系 人：点击登录查看

联系电话：****

代理机构：点击登录查看

地 址：哈尔滨道里区中国工艺文化创意园黑龙江(外滩1898)A4栋11层

联 系 人：李先生

电 话：****-809

电子邮件：****@163.com

电子保函方式：

投标人登录后在招标公告中选择要投标的项目，点击投标准备，填写相关信息进行确认投标。然后在我的项目中选择相应的项目选择项目流程，选择办理电子保函按钮根据提示进行电子保函办理，并以系统查询到的电子保函作为保证金鉴收的依据。

现金方式：

投标人在交易平台中选择以现金方式提交交易保证金。在线自行选择提交保证金的银行，获取参与本次投标的随机子账户，在招标文件规定的保证金提交截止时间之前，以电汇方式将保证金足额汇入黑龙江省公共资源交易平台对接的银行中（须从投标人基本账户转出）。

投标保证金的退还：

中标公示结束后，如未收到投标人或行政主管部门关于项目存在投诉的书面通知，由招标人/招标代理机构在交易平台点击保证金退回申请。如收到书面通知，应当暂停投标保证金退还。招标人与中标人签订合同后，应于5日内将合同的主要内容在“黑龙江公共资源交易网”登记，并及时退还中标人的投标保证金。保证金缴纳及退还时发生的跨行手续费，由投标人承担。具体操作详见“黑龙江公共资源交易网''中的《服务指南》黑龙江省公共资源交易平台电子保函-操作手册、黑龙江省公共资源交易平台工程建设-工作台-投标人操作手册及设投标人操作视频。