当前位置：
中核二十五建设有限公司 询价文件
常德市临澧县户用分布式光伏 项目
询价采购公告
1.1采购条件本次采购项目：常德市临澧县户用分布式光伏项目，建设单位为 点击登录查看，采购需求单位为： 中核二十五建设有限公司 ，本项目 电力专业分包工程 已具备采购条件，由采购实施单位 中国核工业建设股份有限公司 组织实施 公开询价 采购，由采购需求单位根据采购结果签订采购合同/协议。现诚邀愿意承接该项目的潜在供应商参加本次采购活动。
1.2项目概况与询价范围1.2.1工程名称 1.2.2 建设地点湖南省常德市临澧县。具体建设地点以项目实际落地情况为准。
1.2.3 项目概况本次采购计划建设的户用分布式光伏电站项目，总装机容量约50MWp,主要类型为屋顶光伏，利用屋顶类型：斜面瓦片屋顶、混凝土平屋顶及彩钢瓦结构，具体建设标准详见设计图纸。
包括但不限于光伏项目工程的施工准备阶段（含屋顶资源开发）、施工阶段、交工验收阶段至保修责任期阶段全过程施工及完成并网。发包人有权对发包范围进行调整。
承包人负责光伏电站建设工程的具体工作包括但不限于：
（1）具体工程施工准备（包含必要的检修通道、爬梯、防护围栏、防排水、照明等工程及原有配电室、电缆沟等必要改造工程，原有屋顶除锈、防水等处理达到安装条件）、调试、验收全过程协调、临时用地、绿化恢复、屋顶修复、进场道路及各项验收。
（2）具体工程的全部建筑及安装工程（包含但不限于光伏场区****
（3）具体工程涉及的除发包人提供的设备（组件、逆变器）外的全部项目所需设备、系统及相应备品备件的供货（包括但不限于支架、并网柜、电缆、电缆桥架、避雷装置、接地装置等）、安装（含甲供设备安装）、检验、试验（含特殊试验）及检查测试（包含但不限于光伏组件现场隐裂检测等政府及电网要求的检测项目）、单体调试及分系统试运与整套启动、质监验收、改备案、电力局接入验收、达设计值投产、竣工验收、全站全容量并网安全稳定运行、整套系统启动的性能保证的考核验收、技术和售后服务、培训、消缺、直至移交生产所完成的全部工作。
（4）负责具体工程中的所有发包人提供的设备及材料的卸货、场内运输（含二次倒运）、保管、管理剩余材料和备品备件的移交工作。
（5）购买建设期工程保险等。
（6）提供设计确户资料，包括但不限于配合设计单位进行场地探勘、照片收集、设计方案与现场不符时，施工前反馈至设计单位进行设计变更等。
（7）负责并网验收所必须的全部工作，办理并网接入等手续。
（8）其它采购文件中未明确列出，但对于一个光伏项目的功能、安全、稳定运行必不可少的以及满足电网公司接入运行要求、满足国家及中国核工业集团有限公司竣工验收需求的建筑、设备、材料及服务等。
（9）协议书中规定的承包人其他工作。
承包人全面负责合同设备的调试和试运行及质量保证期内的一切服务工作。相关费用包含在合同总价中。如承包人不履行或不积极履行其应该承担的相关责任，发包人有权委托第三方或自行解决，并不免除承包人的责任，且由此产生的费用发包人有权从应支付承包人的合同价款按照发包人委托价格双倍扣除。
1.2.5 计划工期计划工期：7个月，具体开工日期以发包人书面通知为准。
1.2.6 质量要求及标准符合国家、地方质量标准合格，材质规格及技术标标准参考图纸及相关技术标准及规范要求。
1.3 应答人资格要求1.3.1 营业执照□无要求 71有要求：在有效期内的营业执照
1.3.2资质要求□无要求 71有要求：具有电力工程施工总承包三级（含）以上资质或承装（修、试）电力设施许可证四级（含）以上资质或建筑机电安装工程专业承包一级资质。（一项满足要求即可）
应具有机电工程专业二级注册建造师执业资格，担任过至少1个装机容量2MWp（含）以上光伏电站项目的项目经理（应提供相关业绩证明材料），并且在与项目业主签订具体建设项目合同时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。
1.3.3安全生产许可证□不需要 71需要：有效期内的建筑施工安全生产许可证
1.3.4 信誉要求具有良好的企业信誉，且未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”网站：www.creditchina.gov.cn）中的供应商参加本项目的采购活动。
1.3.5 人员要求□无要求 71有要求：根据要求满足施工全过程的管理人员数量和机械数量
1.3.6纳税人资格应答人必须具备（71一般纳税人 □小规模纳税人 □其他： ）资格，被询价方纳入询价单位或询价单位所属上级单位不良供方的单位否决其应答；
1.3.7 联合体应答□接受/71不接受联合体应答。
1.3.8 近年发生的诉讼及仲裁情况71不适用/□适用：应说明应答人败诉的货物买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见应答人须知前附表。若应答人无败诉的货物合同相关情况，需自行承诺。
1.4 询价文件的获取1.4.1询价文件发售方式电子版询价文件将在中国核工业集团电子采购平台（https:****）进行发布（以下简称“集采管理平台”）进行发布，应答人可直接登录确认报名。
1.4.2 询价文件发售时间****14时00分至 2024 年 11月29日17时 00 分（北京时间），具体时间以平台发布时间为准。
1.4.3 询价采购文件售价每标段询价采购文件售价人民币500元整，请在签收询价采购文件前由供应商账号打入下方指定账号，汇款回执单请备注：XX项目XX采购任务标书费，售后不退。
询价采购文件费用收款账户相关信息为：
单位名称：中核二十五建设有限公司
开 户 行：华夏银行长沙分行营业部
银行帐号：1**** 37080
1.4.4 报名应答人完成在线注册，取得登录账号及密码后，可在采购管理平台“首页”“供应商登录”页面登录，点击报名前需上传营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、应答保密承诺函等报名需求文件（以上需求文件需连续扫描为一个PDF文件后上传），报名文件经采购单位审核后方可下载询价文件。
采购管理平台将在发售期结束后自动关闭报名入口，未能按时完成报名、购买应答文件相关工作的应答人不得参与应答。因应答人未能按上述要求包括但不限于上传错误的缴费凭证、提交的应答报名文件不符合等要求，造成无法报名、报名错误等情况的，应答人须自行承担责任。
1.5 应答文件的递交1.5.1 提交应答文件方式应答人应分别采取线上、线下方式递交应答文件，线上应答文件在“中国核工业集团电子采购平台”提交，操作说明可在采购管理平台“首页”→“服务中心”→“供应商服务”自行下载查阅；线下应答文件应邮寄至询价单位地址，通讯地址详见本公告“1.6 联系方式”。
1.5.2 提交应答文件截止期2024年 12 月 4日 14 时 00 分（北京时间），应答文件应按询价文件规定时间、地点提交，逾期送达的应答文件将被拒收。
1.6 联系方式询价单位：中核二十五建设有限公司
地 址：长沙市****
联系人：点击登录查看
联系电话：****
电子邮件：****@163.com
1.7其他说明（1）本次询价活动的最终解释权在询价单位。
（2）应答人须遵守询价单位的保密规定（见应答保密承诺函），并遵守相关廉洁协议。
（3）对于其它公司利用本公司发布的询价信息进行诈骗的行为，本公司将不承担任何责任，并保留追究相关责任人的权利。
（4）电子版询价文件与纸质版询价文件具有同等的效力，当电子版询价文件与纸质版不一致时，以纸质版询价文件为准。
（5）本次询价71不分标段；□分 个标段同一应答人□可以/71不可以同时参与多个标段的应答，同一应答人□可以/71不可以同时成交多个标段。请参与多个标段应答的应答人每一标段单独进行报名和提交应答文件。
（6）未购买本项目询价文件的，其应答将被拒绝，有文件证明下列情形的除外：
①作为应答人的办事处或分公司代为购买标书的；
②购买标书的厂家在应答截止前因兼并、重组上市****
（7）应答报价不能低于成本价。
询价单位：中核二十五建设有限公司
2024年11月 22日
中核二十五建设有限公司 询价文件
法定代表人身份证明
投 标 人：
单位性质：
地 址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
姓 名： 性 别：
年 龄： 职 务：
系 （应答人名称）的法定代表人。
特此证明。
| 法定代表人：身份证人像面 | 法定代表人：身份证国徽面 |
应答人: (盖公章)
年 月 日
附件二：授权委托书（如有）授权委托书
致：中核二十五建设有限公司
兹委托我单位 (职务: ；性别: ；身份证号: )为我单位购买 （本询价工程名称） 标段 询价文件的代理人。代理人在购买询价文件过程中所签署的一切文件和提供的一切资料等与之有关的一切事务，我方均保证真实可信并予以承认。
| 法定代表人：身份证人像面 | 法定代表人：身份证国徽面 |
| 授权委托人：身份证人像面 | 授权委托人：身份证国徽面 |
应答人: (盖公章)
法定代表人: (签字或盖章)
委托代理人： (签字或盖章)
年 月 日
附件三：应答保密承诺函应答保密承诺函
致： 中核二十五建设有限公司
根据贵方的 （项目名称） 的询价文件（编号：），我公司 （应答人名称）在此做出以下郑重承诺：
1. 我方从你方获得的所有文件、数据和其它资料仅限用于准备和提交应答文件，以响应应答须知的要求。
2. 由你方直接或间接提供的与应答须知相关的任何文档、数据和其它资料应严格保密，在未经询价单位书面同意的情况下，无论该信息是应答前提供的、应答过程中提供的，还是应答结束后提供的，均不会泄露给任何第三方。
3. 如存在为准备应答文件的目的，需要将你方提供给的相关文件、数据和其它资料提交给第三方的情况，我方将书面通告你方，并与第三方签订类似的保密协议。
4. 由于我方需要，通过你方从第三方可能获得某些敏感文件、数据和资料，比如接口数据等，在此之前，我方应直接与第三方签定类似的保密承诺或协议。此外，如有要求，我方应向你方或者第三方交还这些敏感资料。
应答人（公章）： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
日期： 年 月 日
附件四：营业执照 附件五：资质证书
