掌政镇洼路村北典农城研学建设项目EPC总承包-乙方宝官网

掌政镇洼路村北典农城研学建设项目EPC总承包（项目名称）工程总承包招标公告

1. 招标条件

本招标项目掌政镇洼路村北典农城研学建设项目EPC总承包（项目名称）已由银川市****点击登录查看，建设资金来自争取国家及自治区、银川市资金、不足部分由兴庆区政府本级财政配套，确保项目资金来源闭合（资金来源），出资比例为100%，招标人为点击登录查看，招标代理机构为点击登录查看。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：主要建设内容及规模：用地面积约为 20 亩，建设内容如下：1.拆除场地内原有农宅，拆除房屋面积 3750㎡2.建设科技研学中心建筑面积100㎡3.建设科技展厅、创客工坊建筑面积200㎡4.购置成品太空仓18 套，尺寸为 6m 宽， 12m 长，根据不同的功能设计卧室、客房、卫生间、厨房等，室内装饰根据不同的主题设计不同的风格。5.室外场地根据功能划分出研学教育空间和夜间科学剧场，包括团建互动区、亲子活动区、星空野外露营区、星际演艺广场、星光小剧场。道路及场地硬化包括：广场花 5cm 岗岩石材铺装 1460.00㎡，透水砖园路450.00㎡，沥青混凝土主路1250.00㎡，花岗岩道牙 1375.00m,混凝土路面硬化2000.00㎡。6.围墙长度 434m,主入口大门1座。7.室外电气工程主要包括：室外高低压供配电系统、室外路灯酕电系统、室外弱电管网、室外安全防范系统（视频监控系统、紧急求助系统、门禁与出入口管理系统、周界报警系统、停车场管理系统）、室外火灾自动报警系统。8.室外给排水工程：用水由市****

2.2 建设地点：掌政镇洼路村

2.3 招标范围：本项目为掌政镇洼路村北典农城研学建设项目EPC总承包，施工图设计及施工图纸范围内的全部施工。

2.4 计划工期：工期80日历天，其中：设计工期30日历天；施工工期50个日历天。

2.5 标段划分：（如有) 本项目不划分标段

2.6 其他： /

3. 投标人资格要求3.1 本招标项目投标人应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。

（1）设计资质：建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上（资质类别、等级）；

（2）施工资质：建筑工程施工总承包二级及以上（资质类别、等级）。

3.1.1投标人拟派工程总承包项目经理须具备：工程建设类注册执业资格（包括注册建筑师或注册建造师）；未实施注册执业资格的，取得高级专业技术职称；熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范，具有较强的组织协调能力和良好的职业道德；不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。

3.1.2 设计项目负责人：设计负责人须具备一级注册建筑师执业资格（拟任本项目负责人须具备项目主导专业）。

3.1.3 施工项目负责人：须具备建筑工程二级及以上注册建造师执业资格，同时具备有效的安全生产考核 B 类合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.1.4 通过“信用中国”网站查询投标人（含联合体各成员）是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标。

3.1.5 通过“中国裁判文书网” 网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年，单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起。（以开标当日查询结果为准）

3.1.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

3.1.7 本项目总承包标段接受联合体。联合体投标的，须满足下列要求：①联合体成员单位不得超过 2 家且需具备资质条件中所对应的资质要求；②其中具备施工资质的成员必须为联合体投标时的牵头人；③联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体牵头人及各方拟承担的工作和责任，并不得再以自己名义单独对本项目投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标；④由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。⑤联合体中标的，联合体应当与发包人签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任，并将联合体对内、对外的权利、责任、配合、管理等进行进一步明确并作为工程总承包合同的附件；

注：工程总承包项目经理应当具备下列条件：工程建设类注册执业资格（包括注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师或者注册监理工程师等）；未实施注册执业资格的，取得高级专业技术职称；担任过与拟建项目相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或项目总监理工程师；熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范，具有较强的组织协调能力和良好的职业道德；不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。

3.3 本次招标接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力；②联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并提交招标人；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；③联合体各方均不得在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标；④联合体中标后，联合体各方共同与招标人签订合同，联合体各方为履行合同向招标人承担连带责任；⑤联合体的牵头人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本工程款的支付。⑥最多接受两家单位组成联合体参与投标，但联合体牵头人必须具备建筑工程施工总承包二级及以上资质。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于****18时00分至2025年4 月23日23时59分（北京时间，下同），登录“宁夏回族自治区公共资源交易平台”（以下简称“电子交易平台”）免费下载电子版招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件。 4.2 “电子交易平台”实行 CA 数字证书安全登录管理。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为****10时00分，投标人应在截止时间前通过“电子交易平台”递交电子投标文件。

5.2 逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在“宁夏回族自治区公共资源交易网”、“中国招标投标公共服务平台”(发布公告的媒介名称)上发布。

本项目招标投标监督部门为：银川市建设工程招标投标管理中心，联系电话：0951-5556782

7. 联系方式

招标人：点击登录查看

地址：兴庆区****

邮编：/