中国电信苍南分公司2025-2026年度5万元以下房屋装修、维修工程施工项目（重新询比）询比公告-乙方宝官网

中国电信苍南分公司2025-2026年度5万元以下房屋装修、维修工程施工项目（重新询比）询比公告

本询比项目为中国电信苍南分公司2025-2026年度5万元以下房屋装修、维修工程施工项目（项目编号：****），采购人为点击登录查看，采购代理机构为点击登录查看。项目资金已落实，具备采购条件，现进行公开询比，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加询比响应。

1. 项目概况与采购内容

1.1项目名称：中国电信苍南分公司2025-2026年度5万元以下房屋装修、维修工程施工项目

1.2采购内容：中国电信苍南分公司2025-2026年度5万元以下房屋装修、维修工程施工，包括单项工程施工含税预估金额在5万元（不含）以下的房屋装修、维修工程施工（含渠道门店、局房等），具体项目以任务委托书为准。

1.3本采购项目估算为：90万元（含税）。

1.4框架合同有效期为：自框架合同签订之日起至****。若本期框架合同有效期满或实际执行订单合计金额达到框架合同规模金额，则框架合同自动结束。

1.5工期：施工工期以发包人下达订单要求为准，最长工期不得超过《建筑安装工程工期定额》（TY01-89-2016）规定的定额工期标准。

1.6本项目不划分标包。成交人数量为1个，份额100%，实施区域为苍南县。

1.7承包方式：承包人实行包工、包料（甲供除外）、包工期、包质量、包安全，并不得转包。

1.8质量标准要求：一次性验收合格，达到现行国家有关施工质量验收规范和标准要求的合格标准，以及具体项目/订单业主和设计要求。

1.9本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（https:****）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

★1.10本项目设置最高响应折扣系数（非下浮率），供应商按照现行浙江省建设工程计价依据（2018版）编制的预算造价的基础上报响应折扣系数，最高响应折扣系数为95%，供应商报响应折扣系数高于上述最高响应折扣系数的，其响应将被否决。

2.供应商资格要求

2.1供应商应具备住房和城乡建设部门颁发的建筑工程施工总承包企业资质三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，或具备根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市****

注：①须提供有效的资质证书复印件/扫描件，证书有效性以相关最新政策规定为准；②对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态，须提供建筑业企业资质动态核查证明；③若因国家政策影响，资质证书有效期届满且当地行政主管部门暂未开展续签或补办程序，请提供国家或当地行政主管部门相关政策文件进行补充说明；④若证书已延续成功但尚未发放新证的，需同时提供延续证明材料扫描件。

2.2具有住房和城乡建设部门颁发的有效的《企业安全生产许可证》。

2.3拟派项目经理具有注册在供应商单位的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格。

注：根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》，如果拟派项目经理为一级建造师时，须提供一级建造师电子证书。应在电子证书个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。电子证书有效期只有180天，超出使用时限的电子证书无效。电子证书无效的，该供应商的资格审查不通过。

2.4本项目要求供应商具备以下人员要求：

（1）企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有住房和城乡建设部门颁发的安全生产考核合格证书（A证），企业分管安全生产的副经理须提供企业任命文件，其他负责人必须在响应文件中能体现职务信息；

（2）拟派项目经理具有住房和城乡建设部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）；

（3）专职安全生产管理人员具有住房和城乡建设部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）。

注：以上人员须提供2024年6月（含）至响应截止之日止任意连续3个月的供应商为职工缴纳社会保险的单位缴费信息记录。

2.5本次询比不接受联合体响应。

2.6供应商应承诺成交后向采购人开具符合采购人要求的增值税专用发票。

2.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包（标包）询比或者未划分分包（标包）的同一项目询比；

2.8供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标/响应资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自****起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/成交、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（自****起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自****起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本询比项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本询比项目的代建人；

（12）为本询比项目的采购代理机构；

（13）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；

（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（16）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对供应商及其响应产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；

（17）法律法规、询比文件限定的其他情形。

2.9法律法规规定的其他要求。

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。

4.询比文件的获取

4.1询比文件获取时间：从****9时30分到****17时00分。

4.2询比文件获取方式：登录“中国电信阳光采购网（https:****）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行询比文件登记申领，未在系统注册的供应商须先进行注册，注册方法详见本公告“7供应商注册”。

4.3 获取本询比文件不收取费用。

5.响应文件的提交

5.1响应文件提交截止时间（即响应截止时间）：****13时30分

5.2电子响应文件的提交方式：登录“中国电信阳光采购网（https:****）”后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行响应文件提交，供应商应在响应文件提交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子响应文件的上传。供应商未在电子采购系统进行询比文件申领登记或电子响应文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子响应文件。

5.3本项目将于响应文件提交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开启响应文件，采购人/采购代理机构邀请响应供应商的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

6.供应商注册

6.1中国电信阳光采购网注册

未注册过的潜在供应商，须通过“中国电信阳光采购网（https:****）”首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目询比文件。

6.2 CA证书办理

参加询比响应的潜在供应商须提前办理CA证书，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网首页“操作指引-CA办理”。

6.3技术支撑联系方式

服务热线：**** /****

服务邮箱：****@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）

****@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）

7.发布公告的媒介

本询比公告在中国电信阳光采购网（https:****）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）上发布，其他媒介转载无效。